所谓建设工程窝（停）工，是指承包商（包括合法分包商）在进入施工现场后，不能按照总包合同约定或者分包合同约定或者开工通知书指令或者设计安排进行施工，使得施工进度慢于计划进度或者合同约定进度的现象。本文所指建设工程，是特指一般工业及民用建筑、水利水电工程、路桥工程、市政工程、铁路港口建设工程、民用航空港工程等以土建为核心或主要工作内容的建设项目。
一、工程窝工怎么索赔
1、建设工程因发包人原因造成停工、缓建的，承包人可以向发包人因窝工产生的相关费用和实际造成的损失。
2、法律规定：《中华人民共和国民法典》
第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
二、工程停工索赔条件有哪些
索赔条件，又称干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有：
1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失；
2、因工程变更(含设计变更，发包人提出的工程变更，监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失；
3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加；
4、发包人延期支付期限造成承包人的损失；
5、非承包人的原因导致工程的暂时停工；
6、物价上涨，法规变化及其他。
我们可以了解到根据规定如果工程窝工造成工程停工可以按照合同协议进行索赔，因为这是属于合同违约的情况，是可以进行索赔的，如果索赔不成，可以上法院起诉解决，这点希望大家可以明白。如果还有什么疑问，可以咨询相关律师。
15037178970
